OSSATURE A TOUT FAIRE   GALVAKIT  ABRI HANGAR BATIMENT GARAGE MAISON KIT ...

  Pour accéder aux liens ci-dessous, cliquez et faites défiler la page de bas en haut.          Téléphone:  09 53 51 16 96    message@galvakit.com

            Accueil         Demander un prix        Nous contacter     un devis Urgent       300 devis ici         Prix petits KITs  montage

        

          

  C. G. de vente GALVAKIT     Afrique Togo  Cameroun Congo Burkina Guana Nigéria Algérie  Libye Maroc  Tunisie Portugal Italie Espagne Corse Réunion Guadeloupe         Clients Prestigieux    PC ( Architectes)    Partenaires   GALVAKIT, ossature galvanisée, facile à monter, assemblage par boulons, 4 à 50 mètres de portée, en Profils simples ou doublés, ou en treillis, ... longueur illimitée.

             PHOTOS   (GALVAKIT FRANCE et EXPORT)             

montage     Recherchons artisans  EMPLOIS  Recherchons Entreprises de Montage  Notes de Calculs         AGENTS / AGENCES GALVAKIT   Photos_chantiers    Export/partenaires    Export/Transitaire       http://www.maison-metal.com

 

Cliquez

sur les devis ci-dessous

 ou ICI

+ de 300 modèles à votre disposition et d'autres modèles seront ajoutés chaque semaine.

   Ici 14 devis de KITS PHOTOVOLTAÏQUES.

3

KIT maison 8x14x5,5m

4

KIT maison 6,5x10,5x7,5

5

KIT maison 6,5x10,5x7,5

6

KIT 4,5x10x2,55x2,7

7

KIT 4,5x12x4,4x5,3

8

KIT 4,5x15x2,55x2,7

9

KIT_5x8x3,5

10

KIT 5,36x10x2,15

11

Le monopente KIT_5,5x15x3,5_

12

Le monopente KIT_5,5x15x4,3_ Sigma_400      Omega200_en_3x5m  avec prix de nombreuses options.

13

Le monopente KIT_5,5x25x4_ Sigma_230      Sigma 230_en_5x5m avec Couverture à 74,18E/m2.

14

Le monopente KIT_5,5x25x4_ Sigma_230      Omega100_en_5x5m avec Couverture à 74,18E/m2.

15

Le monopente KIT_6,6x10,5x2,5_ Sigma_230      Omega100_en_2x5,25m avec Couverture + Bardage 4 Côtés,  + nombreuses options.

16

Le monopente KIT_6,8x40x3,5_ Sigma_300      Omega100_en_8x5m 

17

KIT_7x11x4_ en 2 x 5,5m 

18

Le monopente KIT_5,5x25x4_ Sigma_230 Sigma 230_en_5x5m avec Couverture à 74,18E/m2.

19

Le monopente KIT_7,5x22x3,5_ avec Couverture

20

KIT monopente 7,5x35x3,5

21

Le monopente KIT_7,5x26x4,3_ Sigma_300      Omega150_en_4x6,5m  à 55,38E/m2.

22

KIT 8x10x4

23

Kit 8x10x6

24

KIT 8x15x3,5

25

KIT 8x16x0,8 Couverture Silo

26

KITx8x20x4 en 4x5m

27

Le KIT monopente 8x25x4,5 C350 C200 en_5x5m  avec couverture, bardage 4 faces + 1 séparation intérieure + 1 cadre de porte de service + 2 portes à rideau métallique à commande électrique

28

KIT monopente_Ossature_seule_ 8x25x5,4 Sigma 150 en_5x5m  

29

KIT 8x40x5x4 en 8x5

30

Kit 9x12x4 en 3x4m

31

KIT 9x17x4

32

Kit 9x18x5 en 3x6m

33

Le KIT_10x12x4_ Sigma_230      Sigma 170_en_3x4m avec Couverture/Bardage 4 côtés  + option/chéneaux sandwich et  portes  

34

Le KIT_10x12x4_ Sigma_300      Omega100_en_3x4m avec Couverture/Bardage 4 côtés  + option/chéneaux absorbeur/sandwich et  portes  

35

Le KIT_10x12x4_ Sigma_300      Sigma 120_en_3x4m avec Couverture/Bardage 4 côtés  + option

36

Le KIT Ossature seule_10x15x4,5_    Sigma 175 en  3x5m à 43,33E/m2   

37

Le KIT_10x15x3_    Sigma 300  Sigma 200_en_3x5m avec Couverture Bac 75/100ème à 66E/m2   

38

Le KIT_10x15x3_    Sigma 300  Sigma 200_en_3x5m avec Couverture Sandwich  

39

KIT 10 x 15 x 3,2 en 3 x 5m

40

KIT 10 x 15 x 4 en 3 x 5m

41

Le KIT_10x20x2,5_ Sigma_230      Sigma140_en_5x4m avec Couverture/Bardage + Options portes  

42

Le KIT_10x20x4_ Sigma_230      Omega100_en_5x4m avec Couverture/Bardage chéneaux /porte  

43

Le KIT_10x20x4_ Sigma_230      Sigma 170_en_4x5m avec Couverture/Bardage 4 côtés à 70E/m2 + option/chéneaux absorbeur/sandwich et  portes  

44

Le KIT_10x20x4_ Sigma_300      Sigma 170_en_4x5m avec Couverture/Bardage 4 côtés   + option/chéneaux /sandwich et  portes  

45

Le KIT_10x20x5_ Sigma_230      Omega100_en_4x5m avec Couverture/Bardage  + option/chéneaux absorbeur/sandwich et  portes  

46

Kit 10x20x5x5,8 + Acrotère

47

Le KIT_10x24x4_ Sigma_230      Omega100_en_6x4m avec Couverture/Bardage chéneaux /+ option sandwich et  portes  

48

KIT 10x25x4

49

Le KIT_(2x10)x30x4

50

Le KIT_10x30x3,5_ Sigma_300      Omega150_en_6x5m avec Couverture/Bardage 4 côtés  à 74,66E/m2 + option/chéneaux absorbeur/sandwich et  portes  

51

Kit 10x30x4,5x5,5 + Acrotère

52

Le KIT_480m2 en 2 bipentes accolés de 10x24x4_ Sigma_230      Omega100_en_6x4m avec Couverture/Bardage chéneaux /+ options portes           

53

Le KIT_10x30x4_ Sigma_300      Sigma 120_en_6x5m avec Couverture/Bardage 4 côté + porte  à 77,33E/m2   

54

Le KIT_2x10x7_ longueur 20m  

55

Le KIT_12x20x4_ Sigma_230      Omega100_en_4x5m avec Couverture/Bardage chéneaux /porte           

56

KIT 12x20x5x7,4

Le KIT_12x25x5_ Sigma_300      Omega100_en_5x5m avec Couverture/Bardage à 69,33E/m2. + Options chéneaux /porte(s), etc... 

57

KIT 12x27,5x5,5

58

Le KIT_12x75x5_ Sigma_230      Omega100_en_15x5m avec Couverture/Bardage /+ option porte           

59

KIT 12x104x4 = 1260m2 Avec Couverture + Bardage 4 côtés à 53,57E/m2 livré.

60

KIT 12x105x4 =1260m2 Avec Couverture + Bardage 4 côtés + Chéneaux Galvanisés épaisseur 2,5mm, en KIT à boulonner à 49,60E/m2 livré.

61

Kit (3x12)x60x8 en 8 travées de 7,5m

62

Le KIT_14x20x4_ Sigma_230      Omega100_en_5x4m avec Couverture/Bardage /porte           

63

KIT 14x30x4

64

KIT 14x48x5

65

Le KIT_14x48x5_ Sigma_400      Omega150_en_8x6m avec Couverture/Bardage /porte           

66

Le KIT_ 14x100x2,575x3,463_ C400 C200_en_20x5m à 43,50E/m2  

67

Le KIT_15x15x5_ C450    C250_en_3x5m avec Couverture/+ Bardage partiel et 75m2 de Plancher_Mezzanine

68

Le KIT monopente _15x15x5_ C450    C200_en_3x5m

69

Le KIT 15x20x4 en 4x5m

70

Le KIT _15x22x4_ Sigma 230  en_4x5,5m

71

Le KIT _15x22x4_ Sigma 230  en_4x5,5m

72

Le KIT _15x25x4_ Sigma 230  en_5x5m

73

KIT monopente 15x25x8,5x3

74

KIT 15 x 30 x 6 en 6 x 5m

75

KIT 15x42x2,5

76

KIT 15x42x5

77

KIT 17x20x6

78

KIT 17 x 48 x 7à 54,53E/m2 Ossature seule.

79

KIT 17 x 48 x 6 en 8 travées de 6m.

80

 KIT 17 x 50 x 5 Avec Couverture + Bardage 4 côtés à 89,17E/m2 livré ou à 111,76E/m2 livré avec Couverture et Bardage Sandwich 60mm.

81

Kit 35x60x8 en 8 travées de 7,5m

82

Promotion KIT 18 x 120 x 5 Avec Couverture + Bardage 4 côtés à 49,90E/m2 livré ou à 67,45E/m2 livré avec Couverture et Bardage Sandwich 60mm.

83

KIT 24 x 30 x 7

84

Centre Equestre KIT 20 x 40 x 4 en 5 x 8m

85

Kit 20 x 40 x 5 en 8 x 5m

86

KIT 20 x 42 x 5 en 7 x 6m

87

KIT 20 x 40 x 5 en 5 x 8m

88

KIT 27 x 30 x 5 en 5x6m

89

KIT 27 x 30 x 5 en 6x5m

90

KIT 27 x 30 x 5 en 6x5m avec auvents

91

Le KIT 5x5x2.5*

92

Le KIT 5.5x15x3

93

Le KIT 7.5x26x4,3

94

Le KIT 10x12x4*

95

Le KIT 10x20x4 en 5x4      à 47,50E/m2.

96

Le KIT 10x20x4 en 4x5      à 52,50E/m2

97

Le KIT 12x20x5

98

Le KIT 10x20x4 en 4x5      à 42,50E/m2.

99

  KIT_12x20x571,54E/m2

100

 KIT_12x20x5_ à 76,08E/m2

101

Le monopente KIT_7,5x15x4,3_ Sigma_230      Omega100_en_3x5m avec Couverture à 66,67E/m2.

D'autres kits seront ajoutés prochainement. Nous nous inspirons de vos demandes de prix les plus fréquentes pour créer nos KITs.

D'autres KITS seront prochainement ajoutés:

 

 Exemple: Plan d'implantation GALVAKIT

 

Dde de prix GALVAKIT

 

Description

des KIT(s)

 

 Conditions Générales de vente GALVAKIT

      

 C

CONDITIONS GENERALES DE VENTES GALVAKIT SARL (2017-11)

Les présentes conditions sont applicables à toutes les offres de vente concernant les produits, proposés par la société GALVAKIT. (Le vendeur). L’acceptation des offres entraîne automatiquement acceptation des Conditions Générales de Vente détaillées ici. Il ne pourra y être dérogé, que d’un commun accord entre les parties, (Vendeur, et Acheteur).

ENGAGEMENT DU VENDEUR : Le contrat de vente ne deviendra parfait qu’après l’acceptation expresse par écrit et sans réserve par l’acheteur des conditions de l’offre établies par le vendeur. Les engagements pris par les représentants ou agents du vendeur ne sont valables qu’après confirmation écrite du vendeur.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES : Les marchandises sont livrées conformes aux « Spécifications Techniques des Profileurs de produits plats en acier » que l’acheteur déclare parfaitement connaître. Sauf spécifications contraires, précisées dans les devis, les profils longs livrés sont profilés à partir de feuillards galvanisés suivant le système Sendzimir (Z275), et donc les poinçonnages et les coupes, sont réalisés après galvanisation. Sauf spécifications contraires, précisées dans les devis, les pièces d'assemblages, sont réalisées à partir de feuilles d'acier électro-zinguées, et donc, les perçages et les découpes sont réalisées après électro-zingage. Sauf spécifications contraires, précisées dans les devis, les pièces d'assemblages réalisées par soudage, sont galvanisées après fabrication. Sauf spécifications contraires, précisées dans les devis, les profils longs, obtenus par pliage, sont réalisés à partir de feuilles d'acier électro-zinguées, ou à partir de feuillards galvanisés suivant le système Sendzimir (Z275), et donc, les perçages et les découpes sont réalisées après galvanisation. Sauf spécifications contraires, précisées dans les devis, les boulons sont livrés avec une protection standard obtenue par electro-zingage.

LIVRAISONS : GALVAKIT n'ayant pas d'atelier de fabrication, les fournitures seront livrées par lots, directement par les fournisseurs ou sous traitants de GALVAKIT. Les livraisons de ces lots pourront s'étaler sur une à deux semaines; Les marchandises sont réputées livrées à l’acheteur en usine, ou sur son chantier, ou chez lui. L’acheteur a donc la faculté de vérifier ces marchandises sans que le vendeur ait besoin de le convoquer à cette fin. Les délais de livraison indiqués dans les devis, par le vendeur ne le sont qu’à titre purement indicatif et n’obligent ce dernier qu’en cas de garantie expresse du vendeur, et sous réserve des cas de force majeure. Donc: " Les délais annoncés par GALVAKIT, sont indicatifs, GALVAKIT décline toute responsabilité en cas de retard de livraison. Nous vous conseillons de ne pas programmer votre montage, surtout si vous souhaitez le faire faire par un professionnel, avant d'avoir reçu toutes nos fournitures, ni avant d'avoir vérifié la bonne conformité de toutes nos fournitures. Nous ne pouvons garantir les dates de livraison, celles-ci sont données par nos fournisseurs et ne sont qu'indicatives. GALVAKIT, décline toutes responsabilité, si vous avez pris des engagements contractuels avec une société de montage, et que suite à un retard de livraison de nos fournitures, celle-ci vous facture des pénalités pour dédommagement, de chantier bloqué. Si vous avez besoin d'un engagement ferme, sur un délai de livraison, celui-ci devra faire l'objet d'un contrat spécifique établi entre vous (le client de GALVAKIT = L'acheteur), et GALVAKIT sur un document annexe, indépendant du bon de commande. Toute commande n'ayant pas fait l'objet d'un contrat spécifique signé entre GALVAKIT et son client, concernant un engagement sur une date de livraison ferme, prévoyant des pénalités de retard précises et parfaitement définies, sera soumis à nos conditions générales de vente, et ne pourra donner lieu à aucun dédommagement, pour retard de livraison. GALVAKIT se réserve le droit d'accepter ou de refuser les commandes, qui nécessitent un engagement ferme contractuel, sur une date de livraison.

Les demandes de modifications des plans d'exécution, après réception des commandes, sont susceptibles d'entrainer des majorations, et des retards de livraison. En cas de livraisons échelonnées, chaque livraison sera considérée comme faisant partie d’un contrat séparé. La non exécution d’une livraison, ne rendra pas nul, le contrat en ce qui concerne les autres livraisons, et aucun défaut affectant une livraison, ne pourra autoriser l’acheteur à résilier l’ensemble du contrat. Particularité en cas d'exportation: GALVAKIT n'ayant pas d'atelier de fabrication, les fournitures seront livrées chez votre transitaire par lots,

directement par les fournisseurs ou sous traitants de GALVAKIT. Les livraisons de ces lots pourront s'étaler sur une à deux semaines, il faut donc que votre transitaire ait la capacité de stocker ces fournitures expédiées par lots, en attendant de pouvoir les expédier après regroupage, et chargement éventuel en containers, vers leur adresse de destination. Les délais de livraison indiqués par GALVAKIT,

sont indicatifs, et GALVAKIT décline toute responsabilité en cas de retard de livraison, pouvant entrainer un retard ou report d'expédition des marchandises, par votre transitaire. GALVAKIT décline toute responsabilité, en cas de préjudice, pouvant être la résultante d'un retard de livraison, causé par GALVAKIT.

EXPEDITIONS : Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur, même en cas de vente franco, ou en port dû. Les marchandises non enlevées dans un délai de 20 jours après notification par lettre par le vendeur de leur mise à disposition pourront être expédiées au destinataire en port dû ou facturées à disposition.

RECLAMATIONS : Les réclamations relatives aux dimensions, quantité, défauts apparents de qualité, composition ou état des marchandises, ne seront prises en considération, que si elles sont formulées avant mise en œuvre, ou avant ré-expédition des produits, vers une autre destination, que le lieu de destination indiqué au contrat, par lettre recommandée dans un délai de 48 heures, à compter de l’arrivée des marchandises au lieu de destination indiqué au contrat et que si l’acheteur a dûment fait valoir ses réserves, auprès du transporteur.

Conseils pour la réception de vos marchandises : Malgré le soin apporté à l'emballage de notre marchandise, il peut arriver que celle-ci soit abîmée au cours de l’acheminement : prenez donc soin de vérifier l'état et le nombre de colis. En cas d’une quelconque détérioration du colis ou de manquant, vous pouvez opter pour le refus du colis ou l’acceptation de ce dernier sous réserves.

Dans les deux cas, il est indispensable d’effectuer successivement les opérations suivantes :

1° Ouvrir le colis et vérifier le nombre et l’état des produits.

2° Inscrire les réserves précises et caractérisées sur le document de décharge en présence du livreur.

3° Confirmer ces réserves, dans les 48 heures par lettre recommandée au transporteur

Cette précaution vous permettra, si besoin est, de bénéficier de l'assurance transport que nous souscrivons. Aucun recours n’est possible si ces règles n’ont pas été respectées ! Ne jamais noter « Accepté sous réserve de déballage » ou « Accepté sous réserve de contrôle », ces mentions n'ont aucune valeur légale, elles sous-entendent au contraire que les colis ont été réceptionnés en bon état. 

RESPONSABILITE : La responsabilité directe ou indirecte du vendeur est expressément limitée, au choix de ce dernier, c'est-à-dire, soit au remplacement des marchandises reconnues défectueuses, soit au remboursement de leur valeur, à l’exclusion de tout paiement d’indemnité à quelque titre que ce soit.

PRIX : Les prix s’entendent hors taxes pour marchandises non emballées, chargées sur camion, départ usine. Les prix mentionnés dans toute proposition, sont basés sur la situation en vigueur à la date de communication de ladite proposition.

 

CONDITIONS DE PAIEMENT:    

20%  à payer à la commande.

20% à payer à la signature de nos plans d'exécution, et avant mise en fabrication.

Le solde est à payer à la livraison du lot ossature principale hors pièces d'assemblages.

Les pièces d'assemblages étant expédiées sous 4 à 6 jours ouvrés après réception du paiement du solde.

(GALVAKIT se réserve le droit dans tous les cas, de demander le paiement du solde, avant toute expédition ou enlèvement de fourniture, pour exclure tout risque d'impayé, et notamment dans le cas ou il est impossible d'obtenir de garantie de paiement, auprès d'une assurance crédit).

 

Autres possibilités notamment à l'export, à convenir au moment de la commande:

Un paiement 100% à 30 jours de livraison, par crédit documentaire irrévocable.

L’acheteur, a la possibilité de venir vérifier, la bonne qualité de la marchandise avant paiement, dans les locaux de GALVAKIT, ou dans les locaux des sous traitants et fournisseurs de GALVAKIT.

Exportation: 

Des conditions de paiement particulières, s'appliquent en cas d'exportation des produits GALVAKIT: L'acompte de 20% à payer à la commande passe alors de 20% à 30%, ensuite un deuxième acompte de 30% est à payer à la réception de nos plans d'exécution, et avant de lancer la mise en fabrication, ensuite le solde est à verser 10 jours avant le déclenchement de la livraison.

Un paiement 100% à 30 jours de livraison, par crédit documentaire irrévocable, est envisageable, mais son acceptation sera soumise à la seule appréciation de la société GALVAKIT.

PAIEMENT : En cas d'impayés, à l'échéance de nos factures, nous émettons une première relance. Si cette relance reste sans effet, nous transmettons, le dossier, à notre service de recouvrement. Ce dernier nous facturant ses honoraires, à hauteur de 25% du montant des factures, nous répercutons le montant de ces honoraires, sur les sommes restant dues par nos clients. Si l’action de notre service de recouvrement est infructueuse, les pénalités suivantes, s’appliquent, et s’ajoutent aux 25%, de majoration, explicités plus haut:

A savoir : « Le non paiement à l’échéance convenue entraîne d’une part le versement de 1% par mois de retard sur les sommes dues, d’autre part, une pénalité pour frais. de gestion, égale à 10% du montant dû, et ce, sans mise en demeure en ce qui concerne les intérêts conventionnel, et après mise en demeure par lettre recommandée, restée infructueuse pendant quinze jours en ce qui concerne les pénalités ». En cas de non paiement à l’échéance, le vendeur aura la faculté de suspendre l’exécution à toute autre vente en cours de plein droit et sans mise en demeure, voire de résoudre lesdites ventes, un mois après une mise en demeure restée infructueuse.

Note de calculs: La note de calculs sera fournie, sous un délai de 2 à 3 mois après réception du paiement. Le coût de la note de calculs est à verser, en totalité le jour de la commande du bâtiment. Ce coût viendra s’ajouter à l’acompte de « 20% du montant H.T. de la commande », à verser le jour de la commande. Aucune note de calcul ne sera fournie, si elle n’a pas été commandée, et payée en totalité le jour de la commande du bâtiment.

PROPRIETE ET RISQUE : La marchandise demeure la propriété du vendeur jusqu’à paiement intégral du prix. Le transfert de propriété ne s’opère au profit de l’acquéreur qu’après le paiement de la dernière échéance. L’acheteur n’en supporte pas moins tous les risques que la marchandise peut courir ou occasionner. En cas de non-paiement par l’acheteur, le vendeur, sans perdre aucun de ses droits, pourra exiger par lettre recommandée, avec accusé de réception, la restitution des biens aux frais et risques de l’acheteur. Le vendeur pourra unilatéralement et immédiatement faire dresser l’inventaire de la marchandise impayée par l’acheteur. En cas de restitution, les montants déjà versés à la date de cette restitution resteront acquis par le vendeur à titre de dommages et intérêts. L’acheteur encourt les risques afférents aux marchandises dés leur remise matérielle, la prise de possession entraînant celle des risques. Notre réserve de propriété, porte aussi bien sur les marchandises, que sur les prix, si elles ont été revendues.

FORCE MAJEURE : Le vendeur ne sera pas tenu responsable de la non-exécution d’une obligation d’un contrat quelconque, en cas de force majeure. Sont notamment considérés comme tels les guerres, grèves totales ou partielles, conflits sociaux, incendies, catastrophes naturelles, pénuries de composants ou de carburants, tout accident grave, retrait, suspension ou refus d’autorisation de toute administration, empêchant ou réduisant la fabrication ou le transport.

RESILIATION DE COMMANDES : En cas d’annulation ou de résiliation de commande le montant de l’indemnité acquise au vendeur est égal à 20% minimum du montant de la commande, sauf pour lui à demander réparation plus complète du préjudice.

LOI APPLICABLE : Tout contrat de vente sera, sous tous ses aspects, quels que soient la nationalité du cocontractant et le lieu où le contrat sera signé, soumis dans son intégralité à la loi Française.

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE : En cas de contestation relative à l’exécution du présent contrat pour quelque motif que ce soit, seul le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER, 62201 (France), sera compétent.

Cette compétence ne sera en aucun cas altérée ou modifiée, par les modalités contractuelles, lieu de livraison, mode de paiement, appel en garantie, ou par la pluralité de défendeurs.  

Comme rappelé dans nos conditions générales de vente, Galvakit SARL est une société de vente en gros, de systèmes d’assemblages en KIT.

Les systèmes GALVAKIT, permettent de réaliser des ossatures de Bâtiments KIT.

Le client de GALVAKIT, est seul responsable, de la mise en œuvre des systèmes GALVAKIT, dans le respect des normes de construction, en vigueur dans le pays de destination, et d’implantation des systèmes KIT, GALVAKIT. Nous attirons l'attention de nos client, sur la règlementation, quand à la mise à la terre, des ossatures métalliques. Suivant la destination des ossatures métalliques, la mise à la terre, peut être, recommandée, ou obligatoire. GALVAKIT décline toute responsabilité, sur ce point en cas de non respect, des normes et obligations.

GALVAKIT, décline toute responsabilité, si un client met en œuvre les systèmes KIT GALVAKIT, dans des régions où les conditions climatiques, ou l’altitude, sont telles qu’elles imposent de mettre en œuvre des ossatures plus résistantes, que celles commandées à GALVAKIT, par ce client.

Nous conseillons aux clients qui ont besoin d’une garantie décennale, ou qui souhaitent avoir une garantie décennale, couvrant leur construction, de contacter un artisan monteur, ou un entrepreneur habilité, à réaliser de tels travaux de construction. 

Rappel                                                                                         Pour les constructions neuves, les rénovations de grande ampleur ou les aménagements divers :   La garantie décennale s’applique dès lors que les travaux sont réalisés par une entreprise. La garantie décennale protège le maître d’œuvre contre les vices et malfaçons affectant le sol, le bâtiment, et la non conformité à certaines normes obligatoires. Toute entreprise dont l’objet est la réalisation de tels travaux a pour obligation légale de souscrire une assurance décennale. La loi 78.12 du 4 janvier 1978.

 

Extrait:  CONDITIONS DE PAIEMENT:   (voir aussi les précisions complémentaires ci-dessus)

 

20%  à payer à la commande.

20% à payer à la signature de nos plans d'exécution, et avant mise en fabrication.

Le solde est à payer à la livraison du lot ossature principale hors pièces d'assemblages.

Les pièces d'assemblages étant expédiées sous 4 à 6 jours ouvrés après réception du paiement du solde.

 

(GALVAKIT se réserve le droit dans tous les cas, de demander le paiement du solde, avant toute expédition ou enlèvement de fourniture, pour exclure tout risque d'impayé, et notamment dans le cas ou il est impossible d'obtenir de garantie de paiement, auprès d'une assurance crédit).

 

Autres possibilités notamment à l'export:

Un paiement 100% à 30jours de livraison, par crédit documentaire irrévocable, est envisageable, mais son acceptation sera soumise à la seule appréciation de GALVAKIT.

 

(Sauf spécification contraire, nos prix sont valables en France continentale, pour livraison  en KIT, assemblage et montage non inclus). Nos prix sont valables 1 mois à compter de la réception de nos offres. Les photos jointes à ce devis sont non contractuelles. Nous nous réservons le droit de modifier nos pièces d'assemblage à tout moment, dans le seul but, d'améliorer les rapports Qualité/Prix/ et Solidité/Prix. Nos pièces d'assemblage ont généralement une épaisseur minimale de 4mm, néanmoins certaines pièces d'assemblage d'ossatures de maison, et certains contreventements peuvent être réalisés, en épaisseurs 2mm, dans le respect des normes, et sans que cela nuise à la solidité de nos systèmes KIT. Les poids, et les longueurs des profils précisés dans nos offres, le sont à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de remplacer un profil Sigma, par un profil C ou Omega ou Zed, de résistance équivalente ou supérieure, et inversement, en fonction de leur disponibilité, chez nos fournisseurs, sans que cela ne puisse remettre en cause d'aucune manière, le contrat conclu. Quand nous fournissons une note de calculs, nous nous réservons le droit de changer les sections des profils, si la note de calculs l’autorise au regard des normes en vigueur, sans que cela ne puisse remettre en cause d'aucune manière, le contrat conclu. Seuls les produits expressément chiffrés et commandés seront livrés. Les indications concernant les capacités d'isolation, des produits offerts, sont données à titre d'information approximative, et n'engagent pas GALVAKIT, en cas d'erreur. Les compléments d’étanchéité, les joints, les obturateurs d’ondes, les membranes d'étanchéité, les bombes de mousse de polyuréthane, ... non chiffrés et donc non commandés, ne seront ni livrés ni dus. La peinture de protection à appliquer sur les tranches, non protégées obtenues après découpe dans nos ateliers ou dans les ateliers de nos fournisseurs, n'est pas fournie. Les pièces de finitions en pièces pliées, non chiffrées, et donc non commandées ne seront ni livrées, ni dues. Les coupes biaises, les découpes autour des ouvertures, et autres coupes de finitions, sont à réaliser sur chantier. Il est de la responsabilité de nos clients, de savoir mettre en œuvre dans les règles de l’art, les produits qu’ils nous achètent. Dans le cas contraire nous leur suggérons de passer par un professionnel. Nos prix ne sont réputés fermes que quand, nous avons encaissé votre chèque d'acompte. Néanmoins, en cas de hausse brutale du prix de l'acier, nous répercutons la hausse des prix de nos fournisseurs, sans préavis, et dans son intégralité.

GALVAKIT exerce une activité de négoce, achat-revente de profils, de systèmes de fixation et d'assemblage, et d’autres produits du bâtiment. (Il est expressément convenu entre le client de GALVAKIT et GALVAKIT, que la responsabilité de GALVAKIT, ne pourra être engagée, si les ossatures GALVAKIT, et autres systèmes, pièces, ou produits vendus par GALVAKIT, sont mis en œuvre dans des conditions inappropriées, notamment au regard des règles de la construction, en vigueur dans le pays et la région de destination.) . Le client de GALVAKIT, s'engage à ne pas utiliser les croquis et plans fournis par GALVAKIT, pour d'autres achats futurs. De même les fournisseurs de GALVAKIT, en acceptant cette commande, s'engagent formellement, à ne pas utiliser les croquis et plans qui leurs sont fournis par GALVAKIT, et qui sont la propriété de GALVAKIT, pour leur propre compte. En cas d'impayés, à l'échéance de nos factures, nous émettons une première relance. Si cette relance reste sans effet, nous transmettons, le dossier, à notre service de recouvrement. Ce dernier nous facturant ses honoraires, à hauteur de 25% du montant des factures, nous répercutons le montant de ces honoraires, sur les sommes restant dues par nos clients. La livraison se fera en une seule fois, ou en plusieurs fois, par postes, ou lots. Information sur nos délais: Délais OSSATURES, Prévoir un délai de livraison de 3 à 6 semaines pour des KIT(s) déjà étudiés et dessinés, et de 6 à 12 semaines pour des KIT(s) à étudier et à dessiner. Délais Couvertures, bardages, pièces pliées, portes, fenêtres,  Prévoir un délai supplémentaire de 0 à 1semaine pour des KIT(s) déjà étudiés et dessinés, et de 1 à 3 semaines pour des KIT(s) à étudier et à dessiner, et pour des KIT(s) déjà étudiés mais à modifier.  Pour des commandes complexes, les délais de livraisons peuvent être plus importants. Les délais annoncés par GALVAKIT, sont indicatifs, GALVAKIT décline toute responsabilité en cas de retard de livraison. Nous vous conseillons de ne pas programmer votre montage, surtout si vous souhaitez le faire faire par un professionnel, avant d'avoir reçu toutes nos fournitures, ni avant d'avoir vérifié la bonne conformité de toutes nos fournitures. Nous ne pouvons garantir les dates de livraison, celles-ci sont données par nos fournisseurs et ne sont qu'indicatives. GALVAKIT, décline toutes responsabilité, si vous avez pris des engagements contractuels avec une société de montage, et que suite à un retard de livraison de nos fournitures, celle-ci vous facture des pénalités pour dédommagement, de chantier bloqué. Si vous avez besoin d'un engagement ferme, sur un délai de livraison, celui-ci devra faire l'objet d'un contrat spécifique établi entre vous (le client de GALVAKIT), et GALVAKIT sur un document annexe, indépendant du bon de commande. Toute commande n'ayant pas fait l'objet d'un contrat spécifique signé entre GALVAKIT et son client, concernant un engagement sur une date de livraison ferme, prévoyant des pénalités de retard précises et parfaitement définies, sera soumis à nos conditions générales de vente, et ne pourra donner lieu à aucun dédommagement, pour retard de livraison. GALVAKIT se réserve le droit d'accepter ou de refuser les commandes, qui nécessitent un engagement ferme contractuel, sur une date de livraison.

 

Le délai de livraison court à compter de la date d’encaissement de votre acompte. L’acompte à nous verser à la commande est de   20% du prix HT, par chèque libellé à l’ordre de GALVAKIT.  (Pour des livraisons hors de la France métropolitaine, nous demandons, une garantie de paiement, (exemple : crédit documentaire, ou autre à convenir, se reporter à nos conditions générales de vente).  (Nota: Les délais de livraisons prévisionnels, s'entendent hors périodes de congés)... Nota: (Pour les sandwich(s) ou profils fabriqués en Europe, en dehors de la France et de la Belgique, le paiement se fait à la commande, (ou au plus tard 1 mois avant la date de livraison souhaitée), et s'ajoute à l'acompte de 20%, à verser à la commande, car GALVAKIT doit payer les fournisseurs à la commande.)

Bon pour commande au prix de     ............................................EUROS HT. Franco.
 

Madame, Monsieur, Sté...................................... Profession .................................
Adresse.......................................................................................................................
Tél ....................... Fax ........................ Email ...........................

+ Signature de l'acheteur + (si entreprise) Cachet commercial +  vos initiales en bas de chaque page.                                                                                                              " La signature entraine l' acceptation sans réserve, de nos conditions générales de vente"

 

 

"Lu et approuvé bon pour accord" au prix de………………………Euros HT. + (TVA 20% en sus)

Avec un délai de livraison souhaité vers le ………………………..

Prévoir la livraison à l’adresse indiquée ci-dessous : ……………………………….............................................
.....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Fait le.........................201...

(Le déchargement des marchandises est à la charge du client. Le client doit prévoir un engin de manutention avec fourches, adapté au déchargement de fardeaux pouvant peser jusqu’à deux tonnes. Le client doit s’efforcer de ne pas faire attendre le chauffeur du camion, qui livre la marchandise).  (Si le client n'est pas joignable, et pas présent le jour de la livraison, et que celle-ci ne peut donc se faire, les frais de retour de la marchandise, et les frais de re-livraison, seront facturés en plus value au client, et le paiement des marchandises et de cette plus value, sera exigé avant toute re-livraison). (si le lieu de livraison, interdit la livraison par semi-remorque, le client devra le préciser le jour de la commande, sinon les frais de retour de la marchandise, et les frais de re-livraison, seront facturés en plus value au client, et le paiement des marchandises et de cette plus value, sera exigé avant toute re-livraison.  Si le lieu de livraison, interdit la livraison par semi-remorque, une plus value minimum de 500€.H.T. sera facturée, elle s'ajoutera, au coût total de la commande )

.

Vous remerciant pour votre consultation, nous sommes à votre disposition, pour vous donner toutes les informations complémentaires que vous souhaitez.

 

GALVAKIT  (France)   8A rue Simon Ogier 62500 SAINT OMER.  

Tél : 09.53.51.16.96   Fax : 01.79.73.18.03       

 Site: http://www.galvakit.com   E.mail  message@galvakit.com

SARL au capital de 5000 E Siret  528 367 840 00022  RCS Boulogne sur Mer (62). N° TVA FR51 528367840               

Renseignements téléphoniques du lundi au jeudi de 9H à 12H et de 14H30 à 17H et le vendredi de 9H à 12H.

 

Retourner à la page       Accueil    

 

 

          ht tp://www.annuaire.dubatiment.fr/    http://www.adc.fr  http://www.fayat.fr

GALVAKIT  (France)   8A rue Simon OGIER 62500 SAINT OMER  Tél 09 53 51 16 96   Fax  0179731803

SARL au capital de 5000 E Siret  528 367 840 00022  RCS Boulogne sur Mer (62).     N° TVA FR51 528367840               

Renseignements téléphoniques du lundi au jeudi de 9H à 12H et de 14H30 à 17H et le vendredi de 9H à 12H.

E.mail:  message@galvakit.com             http://www.galvakit.com

         Demandes d'Informations complémentaires: CLIQUEZ ICI  
      

                                                                                                                                                                                                                                            .